Договор на монтаж освещения
г. [Город], [Дата]
Стороны договора:
* Заказчик: [Название Заказчика], юридический адрес: [Юридический адрес Заказчика], ИНН: [ИНН Заказчика], ОГРН: [ОГРН Заказчика], в лице [Должность, ФИО], действующего на основании [Основание полномочий];
* Подрядчик: [Название Подрядчика], юридический адрес: [Юридический адрес Подрядчика], ИНН: [ИНН Подрядчика], ОГРН: [ОГРН Подрядчика], в лице [Должность, ФИО], действующего на основании [Основание полномочий].
Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу системы освещения и поставке необходимого оборудования в соответствии с техническим заданием и условиями настоящего Договора (далее — Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
Техническое задание
2.1. Техническое задание на выполнение Работ утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Сроки выполнения Работ
3.1. Работы выполняются в сроки, указанные в техническом задании.
3.2. Срок начала Работ: [Дата].
3.3. Срок окончания Работ: [Дата].
Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость Работ составляет [Сумма] рублей, включая НДС.
4.2. Заказчик оплачивает Подрядчику Работы в следующем порядке:
* 50% от стоимости Работ — предоплата в течение [Количество] дней с момента подписания настоящего Договора;
* 50% от стоимости Работ — после подписания сторонами акта выполненных работ.
4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
* Предоставить Подрядчику всю необходимую информацию и материалы для выполнения Работ;
* Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
* Принять выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
Обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязан:
* Выполнить Работы в соответствии с техническим заданием и условиями настоящего Договора;
* Использовать при выполнении Работ материалы и оборудование, соответствующие требованиям технического задания и нормативным документам;
* Предоставить Заказчику все необходимые акты и документы, подтверждающие выполнение Работ;
* Гарантировать качество выполненных Работ в течение [Срок гарантии].
Сдача-приемка Работ
7.1. По завершении Работ Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ.
7.2. Заказчик обязан в течение [Количество] дней с момента получения акта выполненных работ рассмотреть его и подписать, или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания.
7.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроках их устранения.
7.4. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания им акта выполненных работ.
Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За просрочку выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере [Процент] от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки.
8.3. За просрочку оплаты Работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере [Процент] от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки.
Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
9.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде [Наименование арбитражного суда].
Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Реквизиты сторон
Заказчик:
Название:
Юридический адрес:
ИНН:
ОГРН:
Расчетный счет:
Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Контактное лицо:
Телефон:
Электронная почта:
Подрядчик:
Название:
Юридический адрес:
ИНН:
ОГРН:
Расчетный счет:
Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Контактное лицо:
Телефон:
Электронная почта:
Подписи сторон:
Заказчик: Подрядчик:
[Подпись] [Подпись]
[ФИО] [ФИО]
[Должность] [Должность]
М.П. М.П.
Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!
Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем вам за то, что остаетесь с нами и читаете нашу работу. Ваша поддержка и интерес к тому, что мы создаем, имеют для нас огромное значение. Наша цель — предоставлять полезную и актуальную информацию, а ваша вовлеченность — лучший источник вдохновения для нас. Каждый материал, который мы публикуем, направлен на то, чтобы быть полезным именно вам.
Наша команда активно работает над тем, чтобы затрагивать важные и актуальные темы, которые могут благоприятно повлиять на вашу жизнь. Мы пишем для вас, чтобы делиться знаниями и опытом, которые помогут вам принимать обоснованные решения и расширять ваш кругозор. Мы открыты для ваших комментариев и предложений, поскольку ваша обратная связь критична для нашего развития.
Не забывайте следить за нашими новыми материалами и делиться своими мыслями. Мы уверены, что вместе мы сможем создавать важный контент, который будет вдохновлять и обогащать. Спасибо, что вы с нами!