ДОГОВОР НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ
Настоящий договор (далее «Договор») заключен между:
* Заказчиком: [Наименование Заказчика], ОГРН [ОГРН Заказчика], ИНН [ИНН Заказчика], в лице [Ф.И.О. уполномоченного лица], действующего на основании [Устава/Доверенности], именуемым в дальнейшем «Заказчик»,
и
* Подрядчиком: [Наименование Подрядчика], ОГРН [ОГРН Подрядчика], ИНН [ИНН Подрядчика], в лице [Ф.И.О. уполномоченного лица], действующего на основании [Устава/Доверенности], именуемым в дальнейшем «Подрядчик».
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить монтаж системы освещения в соответствии с проектной документацией (приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Монтаж системы освещения должен быть выполнен в полном соответствии с проектной документацией, действующими нормами и правилами по проектированию и монтажу электрооборудования.
1.3. Сроки выполнения работ и стоимость работ указаны в разделе 2 настоящего Договора.
2. Сроки и стоимость работ
2.1. Срок начала работ: [Указать дату].
2.2. Срок окончания работ: [Указать дату].
2.3. Стоимость работ составляет [Указать сумму] рублей (включая НДС).
2.4. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
* 50% предоплата в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора;
* 50% остаток в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
* Выполнить монтаж системы освещения в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами.
* Предоставить Заказчику акт выполненных работ и всю необходимую исполнительную документацию.
* Исправить любые недостатки и дефекты в течение гарантийного срока.
3.2. Заказчик обязан:
* Предоставить Подрядчику доступ к объекту работ и необходимым коммуникациям.
* Оплачивать выполненные работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
* Принять выполненные работы и подписать акт выполненных работ.
4. Гарантии и ответственность
4.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и материалов на срок [Указать срок] лет.
4.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех требований пожарной безопасности и электробезопасности во время проведения работ.
4.3. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил эксплуатации смонтированной системы освещения.
5. Действие договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6. Расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
6.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком порядка оплаты за выполненные работы.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, будут решаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности достижения согласия между сторонами, споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Адреса и подписи сторон:
Заказчик:
[Наименование Заказчика]
Адрес: [Адрес Заказчика]
Контактное лицо: [Ф.И.О. контактного лица]
Телефон: [Телефон Заказчика]
E-mail: [E-mail Заказчика]
Подпись: ______________________________
М.П.
Подрядчик:
[Наименование Подрядчика]
Адрес: [Адрес Подрядчика]
Контактное лицо: [Ф.И.О. контактного лица]
Телефон: [Телефон Подрядчика]
E-mail: [E-mail Подрядчика]
Подпись: ______________________________
М.П.
Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!
Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем вам за то, что остаетесь с нами и читаете нашу работу. Ваша поддержка и интерес к тому, что мы создаем, имеют для нас огромное значение. Наша цель — предоставлять полезную и актуальную информацию, а ваша вовлеченность — лучший источник вдохновения для нас. Каждый материал, который мы публикуем, направлен на то, чтобы быть полезным именно вам.
Наша команда активно работает над тем, чтобы затрагивать важные и актуальные темы, которые могут благоприятно повлиять на вашу жизнь. Мы пишем для вас, чтобы делиться знаниями и опытом, которые помогут вам принимать обоснованные решения и расширять ваш кругозор. Мы открыты для ваших комментариев и предложений, поскольку ваша обратная связь критична для нашего развития.
Не забывайте следить за нашими новыми материалами и делиться своими мыслями. Мы уверены, что вместе мы сможем создавать важный контент, который будет вдохновлять и обогащать. Спасибо, что вы с нами!